Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 7,8 кб
Это наиболее часто встречающийся вид договорных взаимоотношений между Заказчиком и Подрядчиком на проведение различных видов работ. Выпуск продукции, строительство, обустройство – суть одна: они предмет Договора от момента его подписания сторонами с принятием соответствующих обязательств.
Обязательства сторон
- заказчик сдает, а Подрядчик берет на себя предстоящий вид и объем работ;
- партнеры не пересматривают сметную стоимость заказа, подтвержденную Договором и определенной договорной ценой;
- подрядчик выполняет заказ в срок, а Заказчик оплачивает его в обусловленные сроки и в полном объеме.
Это лишь основные требования Договора, в котором могут содержаться еще много условий, регулирующих отношения Заказчика и Подрядчика. Пункты договора могут касаться промежуточных сроков работ в плане выполнения этапных заданий и поэтапной оплаты, контроля над ходом работ и их качеством, возможно возникающих объективных причин отставания от графика и др. За многими пунктами Договора стоят конкретные суммы штрафов, пени, неустоек. Все они выписываются в Договоре, исходя из объемов и специфики оформления подрядных работ, качества и сохранности.
Ответственность обоюдная
Подписывая договор обе стороны должны отдавать себе отчет, что за срыв или ненадлежащее выполнение принятых обязательств, они несут имущественную ответственность.
Бланк договора подряда (на выполнение подрядных работ)
Образец договора подряда (на выполнение подрядных работ) (заполненный бланк)
Скачать Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
Договор подряда (на выполнение подрядных работ) №
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: . Работы выполняются из материалов (Заказчика или Подрядчика).
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).
2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
— обеспечить Подрядчика следующими материалами:
— обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя:
2.2. Подрядчик обязуется:
— произвести указанные работы за свой риск;
— обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
— обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.
3. Срок действия договора и порядок расчетов
3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).
3.2. Срок исполнения: « » года.
3.3. Оплата работ производится в -дневный срок с момента их выполнения путем (указать способ расчетов).
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы рублей.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме рублей, не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
5. Особые условия
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.